webadmin

案情简介:      2015年，我方当事人与发包人某公司签订了建设工程施工合同，合同中约定了施工范围、施工工期、工程款支付进度、违约金等。合同签订后我方当事人即组织人员进场施工，后于2018年6月完成竣工验收，并且该工程已经竣工验收合格。但发包人某公司一直未依据合同约定支付工程款，截止2018年底发包人仍拖欠我方当事人工程款9603414元，我方当事人多次向发包人某公司催要工程款，但某公司一直未支付，因此我方当事人向法院提起诉讼请求法院判决被告某公司向原告支付拖欠的工程款9603414元，并且依据合同约定的日万分之六点六七的利息比例支付利息。 法院判决： 判决被告某公司于判决生效后10日内向原告支付拖欠的工程款9603414元，并且依据合同约定的日万分之六点六七的利息比例支付利息。 责任承担： 被告某公司以约定利息过高为由要求法院调整，但法院认定该约定的利息未超过法律的相关标准，不予同意调整。合同法中存在约定利息过高可以要求法院依法调整的规定，但本案中约定的利息属于法律规定的标准内，虽然为法律最高标准，但不违反法律的相关规定，当然无权调整。

案情简介： 2013年12月，原告A公司与我方当事人签订了一份建设工程施工合同，后该工程于2016年竣工验收合格，我方当事人因公司内部问题，无法及时支付相应工程款，2017年原告A公司向法院起诉请求法院判决我方当事人向其支付拖欠的工程款26367637元以及退还履约保证金800万元，并由某省高院作出终审判决。判决生效后我方当事人依据生效文书已积极配合履行，但因个别原因无法支付部分款项和退还履约保证金。因此A公司再一次将我方当事人向法院提起诉讼请求法院判决原告A公司对我方当事人位于某处的工程在工程款349万以及履约保证金800万元范围内享有优先受偿权。 法院判决： 判决原告在工程款.349万元范围内享有某工程的优先受偿权。 驳回其他诉讼请求。 责任承担： 建设工程价款优先受偿权指的建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用。而发包方违约金以及履约保证金并非建筑工程价款的一部分，当然不享有优先受偿权。

案情简介：      2018年初我方当事人 与被告某公司签订了土石方工程承包合同，合同签订后我方当事人依据合同到期约定分三次向被告某公司缴纳了履约保证金共计450万元，合同中约定了开工日期为3月1日，但在我方当事人向被告缴纳履约保证金后被告某公司也一直未通知我方当事人进场施工，现已过7个多月，被告某公司仍未发出开工通知，我方当事人多次催促仍不见效，只能要求被告某公司退还我方当事人缴纳的履约保证金并解除施工合同，但是被告某公司仅退还了履约保证金40万元，并且未回复我方当事人向其发出的函件。因此我方当事人向法院提起诉讼请求法院判决确认解除案涉施工合同、请求法院判决被告某公司退还原告支付的履约保证金410万元。 法院判决： 判决确认原被告签订的某施工合同解除。 判决被告某公司于判决生效后10内向原告退还履约保证金410万元。 责任承担： 据《中华人民共和国合同法》第九十四条规定：“当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，另一方有权依法解除合同。”我方认为被告延迟开工的行为已经损坏了我方的合法利益，构成了根本违约，致使我方签订施工合同的目的无法实现。依法应当解除施工合同。

案情简介： 2014年8月我方当事人某建设工程公司与被告某产业园管理公司某建设项目签订建设工程施工合同，在合同签订后我方当事人立即组织人员进场施工，后2015年经某产业园管理公司要求我方当事人与该公司和监理方三方共同向当地建设监督管理大队提交了中止施工的申请，后于2016年初某产业园管理公司又向我方当事人明天发出了停止施工的通知，并且因其自身资金原因要求与我方当事人解除该施工合同，我方当事人即组织停止施工，并且该工程一直停工到2018年中旬仍未开工。现该工程已就完工部分进行结算，并且主体部分已完工，我方当事人多次向被告某产业园管理公司索要已结算部分的工程款，被告某产业园管理公司已该工程未达到施工合同约定的付款条件为由拒绝支付剩余未支付的工程款。因此我方当事人向法院提起诉讼，请求法院判决解除我方当事人与被告某产业园管理公司的建设工程施工合同，被告某产业园管理公司向我方当事人支付结算部分的未支付的工程款1913.04万元、施工合同中约定的违约金以及延迟支付工程款的利息，我方当事人对该工程享有价款优先受偿权。 法院判决: 判决解除原告我方当事人与被告某产业园管理公司的建设工程施工合同。 判决被告某产业园管理公司与判决生效后10日内支付工程款1913.04万元。 判决被告某产业园管理公司按未支付合同价款的日万分之三支付违约金。 判决被告某产业园管理公司按银行同期贷款利率支付工程款利息。 判决我方当事人对案涉工程享有工程价款优先受偿权。 责任承担：     该建设工程施工合同涉及的工程为被告某产业园管理公司要求停工且要求解除施工合同，我方当事人基于被告的意思表示向法院请求解除，法院当然依法支持解除该合同。合同违约金因为合同约定的违约金过高，被告要求法院依法调整，法院已按实际情况依法调整，并且施工合同的义务我方当事人一直在履行，因被告的原因导致合同无法履行，被告当然应当支付违约金。被告以我方当事人未完成主体工程为由拒绝支付工程款的行为无法律依据，我方当事人已就结算资料进行提交，依据合同的约定，被告应当支付结算工程款并就其迟延支付的时间应当支付相应的利息。至于建设工程价款优先受偿权的有效期为6个月，但依据《最高人民法院关于印发<全国民事审判工作会议纪要>的通知》的相关规定，我方当事人行使优先受偿权的时间应当从合同终止之日起计算，因此我方当事人当然对案涉工程享有优先受偿权。

案情简介： 2016年5月，我方当事人与被告某建设集团有限公司就其从某房地产开发有限公司承包的某标段的外墙保温工程签订了建设工程施工合同，现我方当事人所承包的工程早已竣工验收，但被告某建设集团有限公司与被告某房地产开发有限公司的该工程其他项目一直未结算，导致我方当事人仅收到工程款37万元，还有1096400元，目前案涉楼盘已经交付业主使用，我方当事人已多次垫资民工工资，现已无力支付，因此向法院提起诉讼请求法院判决被告某建设集团有限公司向我方当事人支付剩余工程款1096400元，被告某房地产开发有限公司对该工程款在其未支付范围内承担连带责任。 法院判决：   判决被告某建设集团有限公司向原告我方当事人支付剩余工程款1096400元，被告某房地产开发有限公司对该工程款在其未支付范围内承担连带责任。 责任承担： 虽然我方当事人无相关资质进行施工，施工合同也为无效合同，但我方当事人实际施工的工程已经竣工验收，并交付使用，被告声称已向我方当事人支付54万元工程款，但其未向法院提交有效证据，应承担举证不能的责任。法院当然依法判决其支付剩余工程款。